Tenderopen🌐 Spain514125-2026
Spain – Construction work – La ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado Proyecto de finalización de las obras necesarias para la terminación del nuevo del NUEVO CAMP LA CUESTA redactado por la empresa AJAH ARQUITECTOS, S.L.P. con la finalidad de terminar el Nuevo Centro - CAMP “La Cuesta”
Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS
Description
Este contrato de obra trae causa de un primer contrato administrativo de obra para la ejecución del "Proyecto modificado del Proyecto de ejecución del CAMP LA CUESTA", adjudicado en diciembre de 2023, y finalmente resuelto por el órgano de contratación, por causa imputable al contratista debido al bajo ritmo de ejecución de la obra. El proyecto ha sido objeto de actualización y se aprueba de forma definitiva por el órgano de contratación el "PROYECTO DE FINALIZACIÓN DEL CAMP LA CUESTA", cuya ejecución es el objeto de la presente licitación.
Details?
- Posted
- Jul 24, 2026
- Response deadline
- Aug 21, 2026, 9:59 PM UTC (29d)
- Type
- Tender
- Category
- 45000000, 45215000
- Status
- open
- Estimated value
- EUR 9,645,636
- Buyer
- Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS
- Jurisdiction
- Spain
- Reference #
- 514125-2026
- Country
- ESP
- Tw Mul
- Santa Cruz de Tenerife
- Links Xml Mul
- https://ted.europa.eu/en/notice/514125-2026/xml
- Links Pdfs Spa
- https://ted.europa.eu/es/notice/514125-2026/pdfs
- Links Html Direct
- https://ted.europa.eu/en/notice/514125-2026/html
- Sub Lg
- SPA
- Tv Cur
- EUR
- Form
- competition
- Ojs
- 141/2026
- Eu
- no-eu-funds
- Legal
- 32014L0024
- Notice
- cn-standard
- Total
- 9645636.35
- Dispatch
- 2026-07-23+02:00
- Dps
- none
- Main
- soc-pro
- Identifier
- Jan 1, 2000
- Contract
- works, works
- Publication
- 2026-07-24+02:00
- Exclusion
- exg-natl-bre-nat-law
- Classification
- 45000000, 45215000, 45000000, 45215000
- Renewal
- 0
- Ecatalog
- not-allowed
- Place
- ES709, ESP, ES709, ESP
- Procedure
- 5a6ab469-8775-44a8-ab63-19e73cf6de08
- Term
- Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos.
- Option
- Ampliación del plazo de ejecución: Cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación
- Organisation
- 922843200
- Reserved
- no
- Internal
- CONT184/2026
- Public
- 2026-08-24+02:00
- Selection
- slc-stand-to-gen, slc-abil-ref-work, slc-abil-staff-tech-work
- Award
- price, quality, quality, quality, quality
- Duration
- MONTH
- Electronic
- allowed
- Procurement
- Detalle_Licitacion
- Additional
- 45215000
- Touchpoint
- Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
- Review
- Contra las actuaciones previstas en el artículo 44 de la LCSP podrá interponerse Recurso Especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autón
- Deadline
- 2026-08-21+02:00
- Execution
- performance
- Tender
- YEAR
Contact
Finding similar opportunities…
This listing is a summary from Spain's open procurement data. We ingest every field the feed publishes; the full solicitation documents are on the source portal.